Verschenen in: IBR. (2015, augustus). TBR 2015/136. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2015(nr. 8), 805–818.
Raad van Arbitrage voor de Bouw, 15 januari 2015, No. R839, (Onder- of nevenaaneming? Vertragingsschade)
UAV 1989: par. 6 lid 27, par.31
Onderaanneming. Nevenaanneming. Vertragingsschade
Met gastnoot A.F.J. Jacobs, Red.1
De gronden van de beslissing
De bevoegdheid en de ontvankelijkheid
- De bevoegdheid van appelarbiters tot beslechting van het onderhavige geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast.
- De memorie van grieven in principaal appel is binnen drie maanden n
